Mesafeli Satış Sözleşmesi
Madde 1 – Taraflar
1.1. Satıcı:
Unvanı: LogoKit
E-posta: info@logo-kit.com
Telefon: +90 533 973 08 97
Web: logo-kit.com
1.2. Alıcı:
logo-kit.com üzerinden sipariş veren; fatura ve teslimat bilgileri sipariş formunda belirtilen gerçek veya tüzel kişidir.
Madde 2 – Konu ve Kapsam
İşbu Sözleşme; Alıcı'nın logo-kit.com üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği kişiselleştirilmiş serigrafi baskı kitinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.
Madde 3 – Ürün, Fiyat ve Ödeme
Satışa konu ürün; Alıcı'nın yüklediği logo dosyasına göre özel olarak hazırlanmış yanmış serigrafi şablonu, seçilen ebatta serigrafi çerçevesi ve ragle (baskı rakeli) içeren komple baskı kitidir. Ürünün satış bedeli, sipariş onay sayfasında tüm vergiler dahil olarak gösterilen tutardır. Kargo ücretsizdir. Ödemeler, PayTR güvenli ödeme altyapısı aracılığıyla tahsil edilmektedir. Alıcı, sipariş sürecinde ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme koşullarını onayladığını beyan eder.
Madde 4 – Teslimat Şartları
Ürünler, sipariş ve ödeme onayından itibaren, özel durumlar hariç 3-7 iş günü içinde hazırlanıp anlaşmalı kargo firması aracılığıyla Alıcı'nın belirttiği adrese gönderilir. Kargo teslimat süreleri kargo firmasının hizmet koşullarına bağlı olup LogoKit'in kontrolünde değildir; bu nedenle kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden LogoKit sorumlu tutulamaz. Yanlış veya eksik adres bilgisi nedeniyle oluşan teslimat sorunlarından Alıcı sorumludur.
Madde 5 – Cayma Hakkı ve İstisnaları
LogoKit ürünleri, Alıcı'nın özel logo dosyasına göre kişiselleştirilmiş biçimde tek seferlik üretilmektedir. Bu nedenle 6502 sayılı Kanun'un 48. maddesi ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15/1-c bendi uyarınca cayma hakkı kullanılamaz. İade ve sipariş iptali kabul edilmez. Satıcı'dan kaynaklanan üretim hatası veya yanlış ürün gönderimi durumunda Madde 7 hükümleri uygulanır.
Madde 6 – Alıcı'nın Sorumlulukları
Alıcı, sipariş sırasında yüklediği logo dosyası üzerinde gerekli fikri mülkiyet, marka ve kullanım haklarına sahip olduğunu beyan eder. Üçüncü şahıslara ait marka, telif hakkı veya tasarım içeren görsellerin izinsiz kullanımından doğacak her türlü hukuki ve mali sorumluluk münhasıran Alıcı'ya aittir. LogoKit bu tür taleplerde herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve bu nedenle uğradığı zararların tazminini Alıcı'dan talep etme hakkını saklı tutar. Alıcı ayrıca seçtiği mürekkep/boya tipinin uygulamasından ve uygulama sonuçlarından bizzat sorumludur.
Madde 7 – Üretim Hatası ve Yeniden Üretim
Teslim edilen üründe Satıcı'dan kaynaklanan bir üretim hatası (yanlış logo baskısı, eksik parça, yapısal hasar) söz konusu ise Alıcı, teslim tarihinden itibaren 3 iş günü içinde fotoğraflı belgeleme ile info@logo-kit.com adresine bildirmelidir. Yapılan inceleme sonucunda hata teyit edilirse ücretsiz yeniden üretim veya ödeme iadesi sağlanır. Baskı uygulaması sırasında Alıcı'dan kaynaklanan hatalar bu kapsama girmez.
Madde 8 – Mücbir Sebepler
Doğal afet, salgın, kargo firması grevleri, resmi tatil uzatmaları veya benzeri mücbir sebep halleri teslimat sürelerini etkileyebilir. Bu durumlarda LogoKit, Alıcı'yı bilgilendirme yükümlülüğü dışında herhangi bir gecikme tazminatı ya da yaptırımla sorumlu tutulamaz.
Madde 9 – Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.